Главная | Договор строительно монтажных работ между юридическими лицами образец

Договор строительно монтажных работ между юридическими лицами образец


Можно описать и порядок действий в тех случаях, когда траты оказались фактически меньше, чем они были изначально предусмотрены в смете.

Подписаться на рассылку

Срок исполнения Указывается, как правило, через фиксирование начальной и конечной даты. В этом же пункте указывают и ответственность за возможную просрочку. Порядок выполнения работ Этот пункт имеет особое значение для заказчика.

Формулируется, кто обеспечивает доставку всех необходимых материалов, а также технического оборудования, инвентаря на объект. Прописывают, в каких случаях осуществляется замена материалов. Корректное описание условия о предмете в подрядном соглашении Договор строительного подряда опосредует комплекс мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий в том числе жилых , предприятий, сооружений или иных объектов, включая все работы, связанные со строящимся объектом.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

Предмет договора подряда юр. Виды работ могут быть согласованы сторонами в самом тексте контракта или в приложенной технической документации п. Вместе с тем отсутствие утвержденной технической документации не является безусловной причиной для признания договора незаключенным п. Подрядчик выполняет все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре на монтажные работы.

Удивительно, но факт! Юридический адрес строящегося объекта или объекта, на котором совершается капитальный ремонт, отделка, иные строительные работы.

Подрядчик несет полную материальную ответственность за допущенный по своей вине брак. Подрядчик извещает Заказчика о необходимости оформить акт технической приемки скрытых работ посредством направления отдельного письменного документа, под роспись уполномоченного лица Заказчика, не менее чем за три дня до предполагаемого срока подписания акта.

В случае неявки представителя Заказчика для оформления актов технической приемки скрытых работ в установленный данным пунктом срок, Подрядчик имеет право оформить акт в одностороннем порядке. В своей производственной деятельности Подрядчик руководствуется нормативными актами РФ. Это делается в пункте первом, что заказчик отдаёт, а подрядчик берет на себя выполнение определенных работ, объёмы и сроки, сдачи которых определяется сметой заказа и приложение с перечнем работ.

Оба этих приложения является частью договора. В следующем пункте указывается сметная стоимость всех работ, предусмотренных по договору, то, что оплата будет производиться по мере того, как будут сдаваться промежуточные объекты.

Оплата будет идти с помощью платежных поручений с разбивкой по кварталам. Заказчик должен в определенный срок предоставить и утвердить проект и сметную и техническую документацию. Во втором пункте прописываются обязанности подрядчика. Подрядчик обязуется качественно выполнить взятые заказ и работу по проектно-сметной технической документации, используя свои силы, инструменты, материалы и соблюдать строительные нормы и правила.

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ на протяжении гарантийного срока.

Договор на выполнение монтажных работ образец 2018 бланк скачать

Гарантийный срок [1 год]. Течение гарантийного срока исчисляется с момента сдачи объекта и подписи Заказчиком акта-приемки выполненных работ.

Удивительно, но факт! Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, что совершены они в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон договора. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.

Рекомендуем к прочтению! Условия о пени в договоре 2017

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон. В случае не достижения согласия указанные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г.

Удивительно, но факт! Стороны — Заказчик и Подрядчик.

Соблюдение претензионного досудебного порядка рассмотрения споров обязательно. Срок рассмотрения претензии — 15 пятнадцать календарных дней с момента ее получения.

Договор подряда №____

Претензия должна быть составлена в письменной форме и отправлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Договоре. Спорные вопросы между Генподрядчиком и Субподрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон.

Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, в этом случае расходы на экспертизу несут обе Стороны поровну.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному соглашению Сторон или в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Удивительно, но факт! Поэтому при составлении образца договора подряда нужно обратить внимание на все разделы, связанные с описанием выполнения строительных работ, сроков, оплаты, приемки и др.

Генподрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: Субподрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в полном объеме. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.

Договор подряда на выполнение работ между юридическими лицами. Образец

Заказчик вправе дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: Увеличить или сократить объем любой работы, включенной в план-график производства работ и смету; исключить любую работу; Изменить характер, или качество, или вид любой части работы; Выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства. Стоимость работы может быть изменена по соглашению сторон на основании дополнительного соглашения к настоящему договору.

Удивительно, но факт! Обе стороны берут на себя имущественную ответственность в случае невыполнения или некачественного выполнения работ по договору.

Любые изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они оформлены дополнительным соглашением, протоколом либо иными письменными документами в соответствии с правилами, установленными для письменной формы договоров ст. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

Навигация по записям

По вопросам, не урегулированным договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации. В случаях, установленных договором и законодательством, договор может быть расторгнут досрочно.

Подрядчик вправе расторгнуть договор в случаях: В случае если одна из сторон возражает против досрочного расторжения договора. Расторжение договора осуществляется в судебном порядке. Стороны договорились о том, что при возведении объекта допускается отделка помещений без чистовой обработки стен, полов, потолков, без установки санитарно-фаянсового оборудования, встроенных шкафов и антресолей.

За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе строительства объекта, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине Заказчика. Подрядчик не имеет права осуществлять уступку права требования или перевод долга по настоящему договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.



Читайте также:

  • Можно ли взять ипотеку если жена в декретном отпуске
  • Что будет на работе за прогул
  • Юристы тольятти трудовые споры